ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VERHOEVEN INTERIEURBOUW NV
- OFFERTEN EN BEVESTIGINGEN
a) Alle offertes worden opgesteld zonder enige verbintenis. De offertes zijn slechts bindend na de bevestiging van
aanvaarding van de opdracht door de verkoper of na ondertekening van de bestelbon door beide partijen.
b) De koper is verondersteld akkoord te zijn met de inhoud van onze bevestiging van de verkoper indien hij de verkoper
niet binnen de 8 dagen schriftelijk zijn gebeurlijke opmerkingen heeft doen kennen.
c) Indien er tegenspraak is tussen de opgave van bestelling van de klant en de verkoopbevestiging van de verkoper, zijn
alleen de gegevens van de verkoopbevestiging door de verkoper van toepassing.
d) De levering/uitvoering der werken gebeurt volgens de algemene voorwaarden vermeld op de offerte, bestelbon
en/of factuur.
e) In geval van annulatie van de bestelling/opdracht door de klant/koper is de klant/koper aan de verkoper een forfaitaire
schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van de aannemingsprijs te vermeerderen met het commissieloon
van de vertegenwoordiger. Deze schadevergoeding is niet geldig in geval van overmacht. - TAKSEN
Alle taksen, van welke aard ook, die de bouwmaterialen of hun vervoer belasten, inbegrepen de nieuwe taksen die
zouden ingesteld of van toepassing worden in de loop van de uitvoering van het contract, zijn ten laste van de koper.
(vb. BTW…) - AANVAARDING EN KLACHTEN
a) De in ontvangstneming van de goederen houdt tevens hun aanvaarding in.
Klachten betreffende de levering/uitvoering dienen nauwkeurig omschreven te worden én moeten de verkoper
toekomen per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na levering/uitvoering.
b) De geleverde goederen die het voorwerp van een klacht uitmaken, moeten door de koper onaangeroerd bewaard
worden zoals ze waren op het ogenblik van het lossen totdat de verkoper de gegrondheid van de klacht heeft kunnen
onderzoeken, waartoe hij zonder uitstel verplicht is over te gaan.
c) Ingeval de verkoper de gegrondheid van de ingediende klacht erkent, zal zijn verplichting, met uitsluiting van elke
andere vergoeding, ertoe beperkt zijn de betwiste materialen/uitvoeringen te herstellen.
d) Documentatie, prijslijsten, monsters worden enkel ter informatie overhandigd en zullen in geen geval tegen de fabrikant
kunnen gebruikt worden.
e) De verwerking van de materialen brengt altijd de aanvaarding ervan mee met uitzondering van een verborgen gebrek.
f) Het indienen van klachten geeft de koper niet het recht de betaling van de goederen op te schorten.
g) Indien de maten dienen opgenomen te worden voordat eventuele andere uit te voeren werken zijn uitgevoerd, is de
koper verantwoordelijk voor de correctheid van de maten. - TERMIJNEN EN LEVERING
a) De leverings-/uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt volgens de offerte. Elk onoverkomelijk
obstakel voor de normale uitvoering van onze verbintenissen, m.a.w. elk geval van overmacht (vb: ongevallen,
weersomstandigheden, stakingen, lock-down, enz…) bevrijdt ons van onze verbintenissen. Indien het obstakel echter
tijdelijk is, zullen onze verbintenissen slechts uitgesteld zijn. In dit geval zal de tijdelijke opschorting van de werken, van
rechtswege en zonder vergoeding, de oorspronkelijke uitvoeringstermijn verlengen met een duurtijd gelijk aan de
duurtijd van de opschorting, verlengd met de noodzakelijke tijdsduur voor het hervatten van de werken.
b) Wanneer de verkoper ten gevolge van overmacht, staking, lock-down e.d. niet in de mogelijkheid verkeren de
overeenkomst uit te voeren, behoudt de verkoper zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige
schadevergoeding kan worden geëist.
c) De verkoper behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande
ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het
even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant/koper. - BETALINGEN
a) Alle facturen zijn behoudens andersluidende vermelding contant betaalbaar bij levering of plaatsing.
b) Bij niet-betaling der facturen op de vervaldag zal van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een intrest
verschuldigd zijn van 8% en een forfetaire schadevergoeding van 10% van de hoofdsom (met een minimum van € 40
per factuur) verschuldigd aan Verhoeven nv. In deze vergoeding zijn de eventuele gerechtskosten niet inbegrepen.
Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire
schadevergoeding niet inbegrepen en worden de klant afzonderlijk aangerekend.
c) Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen/uitvoeringen stop te zetten. Tevens behouden
wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden
te beschouwen voor het geheel of het nog niet geleverde/uitgevoerde gedeelte.
d) Het protest tegen een factuur dient schriftelijk en aangetekend te gebeuren binnen de acht dagen na factuurdatum. - EIGENDOM & RISICO
De verkochte goederen blijven eigendom van Verhoeven nv zolang de prijs (en eventuele aanhorigheden) niet volledig
werden betaald door de klant, zelfs indien de goederen intussen bewerkt of geïncorporeerd werden.
Het risico van verkochte goederen en/of geleverde werken gaat over op de klant naarmate die goederen in het gebouw
of op het terrein van de kant worden verwerkt en naarmate de werken vorderen. - PRIJZEN
Genoemde prijzen zijn steeds in Euro, exclusief BTW en beperken zich tot het voorwerp van de omschreven
leveringen. Tenzij de offerte uitdrukkelijk anders vermeld. Bij - ALGEMENE CLAUSULES
Onze algemene verkoopsvoorwaarden maken integraal deel uit van het verkoopcontract, tenzij de koper ze heeft
betwist op het ogenblik dat het contract werd gesloten.
Voor installatie en afwerking van toestellen die aangekocht zijn door de klant zelf, wordt er een kilometervergoeding
(1,00€ / km) en een verplaatsingskost (55€/uur/persoon) aangerekend. - GARANTIES
Verhoeven Interieurbouw NV biedt een wettelijke garantie op het geplaatste maatmeubilair. De garantie dekt in
geen geval schade veroorzaakt door vocht noch het uitzetten van werkbladen, voor zover deze schade niet
voortvloeit uit een verkeerde plaatsing. Zo kan de garantie niet ingeroepen worden voor vochtschade die
bijvoorbeeld het gevolg is van het niet vervangen van een siliconendichting (aanbevolen om de 3 jaar, door de
koper zelf uit te voeren).
De garantie gaat in op de dag waarop het maatmeubilair geleverd wordt. De garantie dekt geen slijtage als
gevolg van oneigenlijk gebruik, verkeerde montage door de klant, onaangepaste reiniging, krassen, schokken
of breukschade door ongevallen.
Voor andere goederen (elektrische huishoudtoestellen, kranen, filters, lampen,…) geldt de wetgeving die van
kracht is op het ogenblik van de verkoop. Accessoires zijn uitgesloten van garantie.
Bij defecten van deze toestellen kan men zich wenden tot de servicedienst van het aangekochte merk
(fabrikant). - VERPLICHTINGEN
a) De bouwheer is verantwoordelijk voor het bekomen van de vergunningen en toelatingen die nodig zijn voor de
uitvoering van de werken.
b) Wij zullen ons kunnen keren tegen de bouwheer indien door zijn toedoen de uitvoering der werken vertraging oploopt
of dat wij schade lijden. In beide gevallen zullen wij ofwel een verlenging kunnen bekomen van de uitvoeringstermijnen,
of zelfs een herziening of ontbinding van het contract en/of schadevergoeding.
c) Indien de klant, zijn gevolmachtigde of architect, ons materialen oplegt van een bepaalde kwaliteit, type of herkomst, en
dit niettegenstaande onze geschreven terughoudendheid, zijn wij ontlast van alle verantwoordelijkheid wegens
beschadigingen veroorzaakt door de keuze van betrokken materiaal of van betrokken procedé.
d) Binnen de 15 dagen na het einde van de werken, zal de klant, zijn gevolmachtigde of architect, op onze aanvraag
overgaan tot de voorlopige oplevering in onze aanwezigheid en zal een proces verbaal opgesteld en ondertekend
worden. De voorlopige oplevering bevat de aanvaarding door de bouwheer van de uitgevoerde werken en dekt
definitief alle zichtbare fouten. Na deze termijn van 15 dagen zal deze oplevering, of bij afwezigheid van zulke
oplevering, beschouwd worden als zijnde voltooid en aanvaard. Het in bezit nemen der werken zonder voorbehoud,
door de bouwheer of zijn vertegenwoordiger, geldt eveneens als voorlopige oplevering na afloop van dezelfde termijn
van 15 dagen. De definitieve oplevering zal plaatsvinden ten laatste één jaar na de voorlopige oplevering. - BEPALINGEN OVER PERSOONLIJKE GEGEVENS
Alle persoonlijke gegevens die de klant ons verstrekt, worden als vertrouwelijk beschouwd en worden uitsluitend
bewaard en verwerkt in het kader van de relatie tussen klant en ons. Zij worden niet verkocht of ter beschikking gesteld
aan derden zonder voorafgaande goedkeuring van de klant.
De gegevens kunnen echter worden doorgegeven aan een partner die tussenkomt in het kader van onze wettelijke
verplichtingen of die betrokken is bij de verwerking van de transactie met de klant (vb: onze boekhouder, leveranciers,
onderaannemer, enz..)
Wij verbinden ons ertoe de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen om te vermijden dat derden zonder
toelating toegang zouden hebben tot de persoonlijke gegevens die de klant ons heeft meegedeeld.
De klant heeft altijd de mogelijkheid om kennis te nemen van deze persoonlijke gegevens die wij in ons bezit hebben
en te vragen om deze aan te passen of te verwijderen via e-mail : info@jvinterieurbouw.be, voor zover dit mogelijk is
met het oog op de naleving van onze wettelijke verplichtingen inzake de bewaring van gegevens betreffende
handelstransacties.
De volledige privacyverklaring van Verhoeven Interieurbouw nv kan worden geconsulteerd op de website :
http://www.jvinterieurbouw;be/privacy - TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK
Enkel de Belgische wet is van toepassing. De contracterende partijen bepalen dat alle geschillen in verband met de
interpretatie, de toepassing, de uitvoering van huidige bestelling of factuur zullen beslecht worden door de rechtbanken
van arrondissement Hasselt. - BESCHADIGINGEN
De klant moet ons voor aanvang van de werken kenbaar maken waar alle buizen en bekabelingen zich bevinden in de
vaste muren, alsook in de gyprocwanden – plafonds en vloeren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor beschadigingen bij
het niet kenbaar maken van deze zaken.